Настоящий Договор-оферта (далее — «Оферта») является публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью «КЕЙДЛАБ» (далее — «Исполнитель») любому юридическому или физическому лицу, индивидуальному предпринимателю (далее — «Заказчик») на оказание услуг по разработке программного обеспечения на условиях, изложенных ниже.
1.1. В целях настоящей Оферты используются следующие термины:
1.2. Настоящая Оферта размещена на сайте Исполнителя по адресу kadelab.ru.
1.3. Акцептом настоящей Оферты признается одно из следующих действий Заказчика:
Совершение любого из указанных действий означает полное и безоговорочное согласие Заказчика со всеми условиями настоящей Оферты.
2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке, доработке или внедрению программного обеспечения (далее — «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Конкретный перечень Работ, их объем, функциональные и технические требования к ПО, а также сроки выполнения Работ определяются в Техническом задании (ТЗ), являющемся неотъемлемой частью Договора, или в ином документе, согласованном Сторонами (например, протокол согласования, приложение к счету).
3.1. Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные и требования к ПО. На их основании Исполнитель разрабатывает проект Технического задания (ТЗ) или иного документа, определяющего объем и характер Работ.
3.2. Стороны согласовывают ТЗ (или иной документ) путем обмена электронными письмами, подписания документа или иным способом, позволяющим однозначно установить факт согласования.
3.3. В согласованном ТЗ (или ином документе) определяются:
3.4. Все изменения и дополнения к ТЗ (или иному документу) оформляются дополнительными соглашениями или протоколами согласования, подписанными Сторонами, либо путем обмена электронными письмами, при условии, что из них однозначно следует волеизъявление Сторон.
4.1. Стоимость Работ определяется в счетах, выставляемых Исполнителем на основании согласованного ТЗ или иных документов, и может быть разбита на этапы.
4.2. Оплата Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Порядок оплаты (размер предоплаты, этапы оплаты) определяется в выставленном счете или дополнительном соглашении Сторон. Если иное не указано в счете, оплата производится в размере 100% предоплаты.
4.4. Все расчеты по Договору производятся в рублях Российской Федерации.
5.1. По завершении этапа Работ или Работ в целом, Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности к сдаче и предоставляет результат Работ для проверки.
5.2. Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее — «Акт»).
5.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта рассмотреть его, проверить выполненные Работы на соответствие ТЗ и либо подписать Акт, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки с перечнем замечаний.
5.4. В случае мотивированного отказа, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки в согласованный Сторонами срок. После устранения недостатков Работы повторно предъявляются к приемке.
5.5. Если Заказчик в течение срока, указанного в п. 5.3, не подписывает Акт и не направляет мотивированный отказ, Работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме, а Акт — подписанным.
6.1. Исключительные права на разработанное или доработанное Программное обеспечение, являющееся предметом настоящего Договора, передаются Заказчику в полном объеме после полной оплаты Работ по Договору.
6.2. Исполнитель сохраняет за собой право на использование и принадлежность ранее созданных им библиотек, модулей, компонентов и наработок, не являющихся уникальной частью разработанного для Заказчика ПО и используемых Исполнителем в своей деятельности для других проектов.
6.3. Заказчик не вправе без письменного согласия Исполнителя использовать ранее созданные Исполнителем компоненты, переданные Заказчику в рамках Работ, отдельно от разработанного ПО, за исключением случаев, когда такие компоненты являются общедоступными или лицензированы Заказчику на иных условиях.
7.1. Исполнитель гарантирует устранение выявленных ошибок и недочетов в разработанном ПО, возникших по его вине и влияющих на функциональность, описанную в ТЗ, в течение согласованного срока после подписания Акта сдачи-приемки Работ.
7.2. Гарантия не распространяется на ошибки, возникшие вследствие:
8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность любой информации, полученной друг от друга в ходе выполнения настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь, коммерческую, техническую, финансовую информацию, персональные данные, а также любые сведения о деятельности Сторон.
8.2. Конфиденциальная информация может быть раскрыта только с письменного согласия другой Стороны или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Обязательство по сохранению конфиденциальности действует в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения.
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ, Исполнитель несет ответственность в размере, согласованном Сторонами в дополнительном соглашении.
9.3. Исполнитель не несет ответственности за:
9.4. Максимальный размер ответственности Исполнителя по настоящему Договору ограничивается суммой фактически оплаченных Заказчиком денежных средств за Работы, по которым возникло нарушение.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов, забастовки, массовые беспорядки, пожары, наводнения, землетрясения, а также иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом другую Сторону.
11.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте Исполнителя и действует до момента ее отзыва Исполнителем.
11.2. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Оферты. Изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте Исполнителя, если иной срок вступления в силу не определен дополнительно. Изменения не распространяются на Договоры, уже заключенные путем Акцепта Оферты до внесения изменений.
11.3. Договор, заключенный путем Акцепта Оферты, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения Договора, будут разрешаться путем переговоров. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
11.5. Реквизиты Исполнителя:
ООО «КЕЙДЛАБ»
ОГРН: 1265000058575
ИНН: 5024263801
КПП: 502401001
Юридический адрес: 143444, Московская область, мкр. Опалиха, б-р Серебряный, д. 1, кв. 375
Электронная почта: info@kadelab.ru
Сайт: kadelab.ru